建筑安装工程分包合同（1）

建筑安装工程分包合同（1）,标签：建设工程施工合同,建设工程设计合同,http://www.qz26.com
 
　　第九条　现场管理 

　　一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
 
　　二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如违反现场管理制度和不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。 

　　三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。 

　　第十条　违约责任 

　　一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。 

　　二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 

　　三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费２‰的逾期违约金。 

　　四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。 

　　第十一条　附则 

　　一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。 

　　二、本合同一式　　份。甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送　　备案。 

　　三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。 

　　四、双方商定的其他条款： 

　　１． 
　　２． 
　　３． 
　　４． 

　　第十二条　合同附件及有效期 

　　一、合同附件： 

　　１．工程预算书； 
　　２． 
　　３． 

　　二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 

┌───────────┬────────────┬─────────┐ 
│总包单位：（盖章）　　│分包单位：（盖章）　　　│鉴（公）证机关　　│ 
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│法定代表人：（盖章）　│法定代表人：（盖章）　　│　（盖章）　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│单位地址：　　　　　　│单位地址：　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│开户银行：　　　　　　│开户银行：　　　　　　　│编号　　　　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│帐　　号：　　　　　　│帐　　号：　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　│ 
│电　　话：　　　　　　│电　　话：　　　　　　　│　　　年　月　日　│ 
└───────────┴────────────┴─────────┘ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　本合同签订日期　　年　　月　　日 

　　　　　　　　　　　分包工程（　）算书　　合同号 

　　总包单位：（盖章）　　　　分包形式： 
　　分包单位：（盖章）　　　　工程项目名称：　　第　　页 
┌─────────────┬─────────┬────────┬─┐ 
│　　　　 工程项目　　　　 │　　 预算工程　　 │　 费用（元）　 │备│ 

上一页  [1] [2] [3]  下一页